Taraflar arasındaki tazminat davası-
Taraflar arasındaki alacak, tapu iptali ve tescil davaları-
Davacı mal sahibi ile ile davalı yüklenici arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin özel şartları olarak düzenlenmiş ve davalıya yüklenen "teslimin gecikmesi halinde mal sahibine, dairelerin kira bedellerinin ödenmesini" , "inşaatın sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılması halinde bırakılan eksik işler nedeniyle mal sahibine tazminat ödenmesini", "mal sahibine verilecek dairelerin tüm abonelik masraflarının karşılanacağını" öngören yükümlülülüklerin ve mal sahibinin kirada kaldığı süre boyunca ödediği kira bedelinin tahsili için açılan davada hükme esas alınan bilirkişi raporunun gerekli araştırma ve incelemeye dayanması, denetime elverişli olması gerektiği- Mahkemece sürelere uyulup uyulmadığı yönünde araştırma yapılması ve binanın plan ve projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, kaçak olup olmadığı üzerinde resen durulması gerektiği-
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali ve tazminat davaları-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkin davada zamanaşımı süresinin bağımsız bölümün teslim edildiği tarihten değil, teslim edilmesi gereken tarihten itibaren başlayacağı- Arsa sahibinin teslim edilmesi gereken tarihteki gecikilen her ay için zararını davayla isteyebileceğine göre her geçen ay zararının o ayın sona ermesiyle istenebilir (muaccel) hale geleceği-
Taraflar arasındaki alacak davası-
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre,dava konusu arsanın kuzey batısında yapılan iş yerinin sözleşme dışı inşa edilmiş olduğu, yapılan bu inşaat üzerinde davacıların hisseleri oranında hak sahibi oldukları, eksik iş bedelinden davacılar hissesinin 643,16 TL olduğu gerekçesiyle eksik iş bedelinden 643,00 TL, fazla imalat bedelinden ise talep edilen miktarların ihtar ve ıslah tarihlerinden itibaren işleyecek faizleriyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki itirazın iptali, alacak ile tapu iptali ve tescil davaları-
Taraflar arasındaki alacak davası-
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası-