Taraflar arasındaki tapu iptali tescil, mümkün olmazsa tazminat davası-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle sözleşmesiyle yapılan istinat duvarı ve binaya ait su deposunun kusurlu olduğu konusunda mahkemece alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişki yeni bilirkişi raporuyla giderilmeden yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
Zamanaşımı def’i borcun aslını ortadan kaldırmayan ancak hakkın ileri sürülmesine engel olan kişisel bir def’i olup ihtiyari dava arkadaşlarının hepsi için ortak olan bu def’inin sadece bunu ileri sürmüş olan davalı taraf bakımından hüküm ifade edeceği-
Davanın, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ön protokolünün geçersizliğinin, feshedildiğinin ve bu sözleşme uyarınca verilen bonodan dolayı borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin olduğu, davacının talebinin, münhasıra kambiyo hukukuna dayanan sebeplerle menfi tespit istemini içermeyip temel ilişkiye dayandığı gibi, eser sözleşmesi niteliğindeki arsa payı karşılığı inşat sözleşmesi ön protokolünün geçersizliğinin ve feshinin tespitini de içerdiği, dava, 14.09.2012 tarihinde açılmış olup, mahkemece 6098 sayılı TBK'nın 470. vd. maddelerine de dayanan davanın, 6102 sayılı TTK'nın 4. maddesinde sayılan, diğer anlatımla bu maddede 818 sayılı TBK'na atıf yapan sözleşmelere ilişkin olmadığından mutlak ticari davalardan olmadığı ve davacının tacir sıfatının bulunmadığı-
Taraflar arasındaki alacak ve tazminat davaları-
Taraflar arasındaki birleştirilen tazminat davası-
Taraflarca feshedilmediği ortada bulunan ve ayakta olan sözleşme uyarınca teslimde temerrüde düşen yüklenici aleyhine gecikme tazminatı borcunun tespiti yönünden inceleme yaptırılması ve yapıdaki projeye aykırılıkların giderilip giderilemeyeceği belediyesinden de araştırılarak aykırılıkların giderilmesi mümkün olduğu takdirde bilirkişilerden ayrıntılı rapor alınıp projeye uygun hale getirilmesi gereken işlerin ne suretle ıslah edilebileceği ve projeye aykırı kullanımın nasıl önleneceği açıklattırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulamayacağı-
Taraflar arasındaki alacak davası-
Taraflar arasındaki müdahalenin men'i ve alacak davaları-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi sonucu yapılan dairede yüklenici tarafından iskan ruhsatı alınmadan teslim olgusunun gerçekleşmeyeceği-