Taşınmaz üzerinde kuyu suyu bulunduğu takdirde meskenlere ve garajlara tesisat çekilmesi kararlaştırılmış olduğundan yargılama sırasında toplanan delillerden sözleşme konusu taşınmazda kuyu suyu çıkarılamadığı anlaşılmış olduğundan hal böyle iken doğal olarak bulunamayan kuyu suyu için yükleniciye tesisat çekilmesi yükümünün doğduğundan bahsedilemeyeceği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde teslimi kanıtlama yükümlülüğünün yükleniciye ait olduğu-
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davası-
Taraflar arasındaki alacak ve cebri tescil davası-
Binadaki başka şahıslara ait muhtelif bağımsız bölümlerin aboneliklerinin alınması davalılara ait bölümlerin de teslim edildiğini kanıtlamadığı somut olayda davacılara ait bölümlerin aboneliklerinin hangi tarihte ihdas edildiği dahi araştırılmadığından bu itibarla üçüncü kişilerin aboneliklerinin işin teslimi gereken tarihten önce yapıldığından bahisle gecikme tazminatına ilişkin talebin reddinin doğru olmadığı-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi halinde olumsuz zarar kalemlerinin istenebileceği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre zamanında teslim yapılmadığından daire numaralarının değişmesinin geç teslim sonucunu değiştirmeyeceği davacının sözleşmede belirtildiği şekilde kendisine teslimi yapılmayan daireler yönünden gecikme tazminatı talep edebileceği-
Taraflar arasındaki tazminat davası-
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali, tazminat ve alacak davaları-
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, tazminat davası-