Arsa sahibi tarafından açılan birleşen davada, talep edilen alacak kalemlerinden SSK prim ödemesi ve vergi ödemeleri toplamı asıl davada yüklenici alacağı olarak belirlenen miktardan mahsup edilmiş, asıl ve birleşen dava mahsuplaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Oysa asıl ve birleşen dava ayrı dava olma niteliklerini korudukları için asıl ve birleşen davada talep edilen alacak kalemleri yönünden, ayrı ayrı hüküm kurulması gerekir.
Hekim tarafından yapılan estetik müdahelelerin, eser sözleşmesi kapsamında değerlendirileceği, hekimin, bu müdahale için, hastayı aydınlatma ve hastadan rıza alma zorunluluğu olduğu- Bu açıdan, hastanın kendisine yapılacak tıbbi müdahale ve neticesinde karşılaşabileceği komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi zorunluluğu olduğu- Ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyon ve görüntü bozukluğunun, hekime izafe edilebilecek bir kusur olarak değerlendirilebileceği- Eser sözleşmesi kapsamında ki bu müdahale işlemiyle yüklenicinin sonuç taahhüdünü tam ve gereği gibi yerine getirmediği ve bu kapsamda davacının maddi ve manevi tazminat talebinin değerlendirilmesi gerekeceği-
Asıl dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil, birleşen dava, aynı sözleşmenin geriye etkili olarak feshi istemine ilişkindir...Akdin ileriye etkili feshedilebilmesi için inşaat seviyesi %90 ve üzeri orana ulaşmış olmalıdır. Bunun için yüklenicinin işten el çektiği tarihte inşaatın fiziki durumunun tespitinde ve yapılan işin tüm işe oranının saptanmasında zorunluluk vardır. Böylece işin arz ettiği özellik, işin kapsamı ile birlikte değerlendirilerek feshin ileriye etkili mi, yoksa geriye etkili mi sonuçlar doğuracağı üzerinde durulması gerekir.
Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanan istirdat istemine ilişkindir Yargıtayın bozma kararına uyulması ile oluşan ve bozma kararı lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak, ikincisi bazı konuların bozma kararının kapsamı dışında kalması ile doğan usuli kazanılmış haktır. Bozma kararına uymuş olması halinde mahkeme, bu uyma kararı ile bağlı olup, usuli kazanılmış hak ilkesi uyarınca lehine bozulan taraf yararına araştırma ve inceleme yapmak zorundadır...
Davacı idarenin gecikme cezasına ilişkin açtığı davada, yüklenici tarafından kesin hesabın çıkartılması talepli açılan davanın bekletici mesele yapılması gerektiği-
İflas yolu ile adi takipte başlatılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve iflas istemine ilişkin somut uyuşmazlıkta, mahallinde keşif de yapılmak suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin yapılıp yapılmadığı tespit edilerek, sözleşme kapsamındaki işler tamamlanmış ise aksi ispat edilmedikçe, bu işlerin yüklenici tarafından yapıldığı kabul edilerek protokoldeki bedel esas alınarak sonuca gidilmesi, eksik işlerin kısmen tamamlanması halinde de yine protokoldeki bedel esas alınarak sonuca gidilmesi gerektiği-
Eser sözleşmesine dayalı olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi- Bozma kapsamı dışında bırakılarak kesinleşen imalat farkı ve nakliye bedeline, bilirkişi raporunda faydalı imalat olarak tespit edilen ve davacı yanca bedeli talep edilebilecek olan fazla imalatın, sözleşme bedelinin %5,12'si oranında kaldığı da dikkate alınarak, şartnamenin 21. maddesi uyarınca sözleşme fiyatları + KDV üzerinden fiyatlandırılması suretiyle tespit edilecek tutarının eklenmesi, akabinde ortaya çıkacak bedelden, dış cephe duvarlarına 25'lik Bims briket yapımı nedeniyle vazgeçilen iş tutarı olarak hesaplanan tutarın mahsubu suretiyle hesaplanacak bedelin, taleple bağlılık ilkesi de gözetilmek suretiyle, hükme esas alınması gerektiği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca teminat olarak bırakılan bağımsız bölümün tapu iptali ve tescil talebine ilişkin davada, dava teminat olarak bırakılan daireye ilişkin olduğuna göre taraflar arasındaki sözleşmenin yüklenici tarafa yüklediği tüm yükümlülüklerin tespit edilerek, yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması gerektiği-
Eser sözleşmesinde yüklenicinin edimi sözleşme konusu işi süresinde ifa ve teslim etmek, iş sahibinin de edimi kararlaştırılan ücreti ödemek olduğu- Söz konusu işin sözleşme ile kararlaştırılan sürede ifa edilmemesinin, iş sahibinin kusurundan ya da üçüncü kişilerin eylemlerinden kaynaklanıyor ise yüklenici sözleşme ile özel olarak bu konuda uyarı görevini üstlenmemiş ise bundan dolayı işin gecikmesinde kusur atfedilemeyeceği- Davalı-karşı davacı taşeronun gecikme sebebinin; iş sahibinin işin yapılacağı yeri geç teslim etmesi, projenin iş sahibi eylemleri yüzünden askıda kalması, imar çapının geç teslim edilmesi, idari birimlerin eylemleri olduğu, taşerona yüklenecek bir sebep bulunmamasına rağmen istinaf mahkemesince, davalı-karşı davacı taşeronun da sözleşmenin feshinde ortak kusurlu olduğunun kabulü doğru olmayacağı-
Davacı-karşı davalı yüklenicinin, davalı-karşı davacılar arsa sahipleri ile kurduğu ilişki nedeniyle davalıların mülkiyetindeki arsa üzerinde, davalıların yararına yaptığı imalat ile yenilenen taşınmazın bir değer kazandığı görülmekle imalat bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanması yerinde olup, imalat bedelinin tamamına hükmedilmesi gerekirken yarı oranda hükmedilmesi hatalı olduğu-