Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan talebin BK. mad. 126/4 (şimdi; TBK. mad. 147/6) gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu ve bu sürenin borcun muaccel olduğu, yani, gecikme tazminatının doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı- Dava tarihi ve ıslahla artırılan kısım için ıslah tarihi itibariyle zamanaşımı süresi dolmuş bulunan dönemler için talep edilen gecikme tazminatı miktarının hesaplattırılarak, bu miktar yönünden davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekeceği-
Davacıların murisinin ölümüne neden olan olay tarihi ile müddeabihin artırıldığı ıslah tarihi arasında (15) yıllık bir sürenin geçtiği bilinerek, somut olaya uygulanması gereken BK. mad. 126 'da öngörülen (5) yıllık zaman aşımı süresinin ıslah tarihi itibariyle geçtiği; ıslah edilen miktarlar için davacıların maddi tazminat isteklerinin zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmesi gerektiği-
Tapu iptal, tescil ve üyelik tespiti gibi tahsis hakkına dayalı istemlerin, üyeliğe sıkı sıkıya bağlı olup, üyelik devam ettikçe zamanaşımına uğramayacakları- Parasal yükümlülüklerin, genel kurulda belirlenen ödeme gününde muaccel olacağı ve üyelik sürecinde de zamanaşımı süresinin işleyeceği- Mahkemece, davacının kooperatif üyeliğine, diğer anlatımla tahsise (2. sıra hakkına) sıkı sıkıya bağlı kazanç kaybı talebinin, parasal yükümlülükle ilgisi olmadığından, üyelik devam ettikçe zamanaşımına uğramayacağı, bu durumda dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 s. BK. mad. 126/4 uayrınca zamanaşımı süresinin işlemeyeceği gerekçesiyle yetinilerek zamanaşımı def'inin reddine karar verilmesi gerektiği- Davacı, kendisine 2. sıra hakkının verilmediği dava konusu dönemde başka bir işi yapmaktan kasten feragat etmiş ise, muhtemel gelirinin, başka bir iş yapmış ise, kazancının dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve bozma ilamında da belirtilen ve kıyasen uygulanması gereken 818 s. BK. mad. 325/2. maddesi uyarınca, dava konusu kazanç kaybından indirilmesi gerektiği-
Muhasebe ücretinin tahsili için girişilen ilamsız icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, davacının serbest muhasebeci sıfatıyla, davalı şirketin muhasebe kayıtlarını tuttuğu, serbest muhasebecilik faaliyetinin hukuki nitelikçe bir “vekalet sözleşmesi” olup, vekâlet sözleşmesinden doğan alacakların beş (5) yıllık zamanaşımına tabi bulunduğu- Serbest mali müşavir ve muhasebeci faaliyetlerinin -meslek faaliyetlerini yetkili makamdan aldıkları ruhsata dayanarak ve meslekleri gereği yaptıklarından- TBK. mad. 503 kapsamında değerlendirilmesi gerektiği-
Kooperatif ortaklık borcuna dayalı alacak davasında, davacı taraf davasını 01.04.2013 tarihinde ıslah etmişse de, dayanak olarak sunulan en ileri tarihli bono 30.10.2007 vade tarihli olduğundan, TBK. mad. 147/4 uyarınca 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolmuş olması sebebiyle kurulan hükmün bozulması gerekeceği-
Ortak ile ortaklık arasındaki ilişkilerden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıkların beş yıllık zamanaşımına tabi oldukları-
Davacı arsa sahibi ile davalılardan ... ...1996 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğu, yüklenicinin kardeşi olan alt yükleniciye sözleşmeyi devrettiği, davacının alt yükleniciye taşınmazın bir kısmını devrettiği, davalılardan ... davalılardan ...'ya taşınmazın bir kısmını devraldığı, devraldığı paya isabet eden yerin davacı adına isabet ettiği, davacının açtığı dava ile tüm davalıların müdahalesinin men'in karar verildiği, bu kararın kesinleştiği, davacıya isabet eden yerin ...2009 tarihinde teslim edildiği, dava ile geriye doğru 5 yıllık ecrimisil bedelinin talep edildiği, esasen davacı ile yüklenici arasındaki sözleşmenin feshedilmediği, davacı isteminin de bu çerçevede olduğu nazara alındığında, davacının isteminin, adına isabet eden bağımsız bölümün zamanında teslim edilmemesi nedenine dayalı kira tazminatına ilişkin olduğunun kabulü gerekeceği- Davacı taraf, dava dilekçesi ile geriye doğru 5 yıllık ecrimisil isteminde bulunduğuna göre, bu tarihin teslimden değil, dava tarihinden olması gerektiği ve bu durumda dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık kira tazminatının (teslim tarihi de nazara alınarak) hesaplanarak davalılardan tahsiline karar verilmesi gerektiği- Davacı ile yüklenici arasındaki sözleşme ayakta olduğuna, sözleşmenin tarafı olmayan davalı aleyhine açılan kira tazminatı davasının pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddi gerekeceği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türü olup, kural olarak bu nitelikteki sözleşmelerden kaynaklanan davalar TBK'nın 147/6. (BK m. 126/4) maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabi olup, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sona ermesi üzerine yüklenicinin talep edeceği bedel alacakları yönünden zamanaşımının başlangıç tarihi mahkemece verilen fesih kararının kesinleştiği tarih olduğundan zamanaşımının dolmadığı-
Taraflar arasındaki tazminat davası-
Kooperatif ile ortağı arasındaki üyeliğe sıkı sıkıya bağlı olmayan, örneğin üyenin parasal yükümlülükleri ya da somut olayda olduğu gibi ortağa verilen dairedeki fazla imalata ilişkin istemlerle ilgili davalarda EBK'nın 126/4. maddesindeki beş yıllık zamanaşımı süresinin uygulanacağı-