Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin davada, "kira bedelinin uyarlanması ve önceden mevcut olan şartların kiracı aleyhine değişmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini" amacıyla açılan ve "reddine karar verilen" davanın kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiği-
Kira alacağının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemi- Kooperatif başkanlığını temsilen kooperatif başkanı adına başlatılan icra takibi ve kooperatif başkanı adına açılan dava-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, davalı yüklenici şirketler tarafından fazladan yapıldığını ileri sürdükleri imalat bedellerinin tahsili ve tapu iptal ve tescil istemiyle açılan davalar İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/480 E. sayılı dosyasında birleştirilmiş olup, davalar halen derdest olduğundan anılan davaların sonuçlanması bekletici mesele yapılarak, bu davaların sonucuna göre, iş süresine ilavesi gereken ek bir sürenin bulunup bulunmadığının belirlenip karar verilmesi gerektiği-
İtirazın iptali davası açıldıktan sonra -henüz karar verilmemiş olsa bile- borçlunun aynı alacak sebebiyle menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığından, mahkemece, birleşen menfi tespit davası yönünden hukuki yarar yokluğundan red kararı verilmesi gerektiği-
