Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkin davada zamanaşımı süresinin bağımsız bölümün teslim edildiği tarihten değil, teslim edilmesi gereken tarihten itibaren başlayacağı- Arsa sahibinin teslim edilmesi gereken tarihteki gecikilen her ay için zararını davayla isteyebileceğine göre her geçen ay zararının o ayın sona ermesiyle istenebilir (muaccel) hale geleceği-
Davacıya isabet eden 2 adet bağımsız bölümün kiraya verilmediği ve davacı talebiyle D. İş sayılı tespit dosyasına sunulan bilirkişi raporunda davacıya isabet eden bağımsız bölümlere ilişkin eksik işlerin tespit edildiği ve henüz yapı kullanma izin belgesinin alınmadığı anlaşıldığından, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacıya isabet eden bağımsız bölümlerin tesliminin gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceği-
Davaya konu olan tapuda avans niteliğindeki devrin, fesih ile hükümsüz hale gelmesi, taşınmaz devrine ilişkin sözleşmelerin resmi şekle tabi olması gerekirken bu sözleşmeye ilişkin adi yazılı belgenin geçersiz olması vesilesiyle mahkemece verilen kararın bozulması gerekeceği-
Mahkemenin, mahkemece anılan kişinin davada taraf olarak yer alması için davacı tarafa süre vermemesi ve bu sonuca uygun karar vermemesi sebebiyle verdiği kararın bozulması gerekeceği-
