Kavramlar
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
avukatlık ücreti
gecikme tazminatı
zamanaşımı def'i
fazla imalat
eksik ve ayıplı işler
kira bedeli
tapu kaydının iptali
eser sözleşmesi
anahtar teslimi
borçlunun temerrüdü
kira kaybı
davanın konusuz kalması
ayıp ihbarı
seçimlik hak
fazlaya ilişkin haklar
iş sözleşmesi
Gecikme tazminatında zamaşımı süresinin bağımsız bölümün teslim edilmesi gereken tarihten itibaren başlayacağı- Tacir olan davacı şirket ile davalı arsa sahipleri düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, hem karşı dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6762 s. TTK. mad. 12/3 uyarınca ve hem de birleşen dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 s. TTK. mad. 19/2 uyarınca ticari iş niteliğinde olduğundan, davacı yüklenici şirketin avans faizi isteme hakkına sahip olduğu- TBK. mad. 99 uyarınca, ıslah talebi sırasında seçimlik hakkını dava tarihinde geçerli kur üzerinden kullanan davacının, artık bunu değiştirerek ıslah tarihindeki kur üzerinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
Taraflar arasındaki tazminata ilişkin asıl, tapu iptali, tescil, alacak ve tazminata ilişkin birleşen davaların yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ...
Kavramlar
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
avukatlık ücreti
gecikme tazminatı
zamanaşımı def'i
fazla imalat
eksik ve ayıplı işler
kira bedeli
tapu kaydının iptali
eser sözleşmesi
anahtar teslimi
borçlunun temerrüdü
kira kaybı
davanın konusuz kalması
ayıp ihbarı
seçimlik hak
fazlaya ilişkin haklar
iş sözleşmesi
İlgili bağlantılar