Taraflar arasındaki alacak davası-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davacı davalının inşaatı eksik ve geç teslim ettiğini bu nedenle dava açtığını ancak dava sonucunda tahsil ettiği anapara ve faizinin zararını karşılamadığını ileri sürerek munzam zararının tahsilini talep ettiğinde davacının munzam zararını ve bu zararla davalının eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğunu somut delillerle kanıtlaması gerektiği-
Mahkemece yüklenici tarafından edimin yerine getirilmiş olmasına ve ferağ verilmesi için ihtarname tebliğ edilmiş olmasına rağmen sözleşme uyarınca davacı yükleniciye düşen dava konusu dairenin tapusunu vermeyen ve bu hususta muaraza yaratarak dairenin fiilen kullanılmasını kiraya verilmesini üçüncü kişilere satılmasını engelleyen davalı arsa sahibinin sözleşmede hüküm bulunmasa bile ihtarnamenin tebliğ tarihine göre verilen sürenin sonu ile davacı yüklenici adına dava konusu dairenin tapusunun tescil edildiği tarih arasındaki dönem için ecrimisil bedelinden sorumlu olduğu-
Taşınmaz üzerinde kuyu suyu bulunduğu takdirde meskenlere ve garajlara tesisat çekilmesi kararlaştırılmış olduğundan yargılama sırasında toplanan delillerden sözleşme konusu taşınmazda kuyu suyu çıkarılamadığı anlaşılmış olduğundan hal böyle iken doğal olarak bulunamayan kuyu suyu için yükleniciye tesisat çekilmesi yükümünün doğduğundan bahsedilemeyeceği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde teslimi kanıtlama yükümlülüğünün yükleniciye ait olduğu-
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davası-
Taraflar arasındaki alacak ve cebri tescil davası-
Binadaki başka şahıslara ait muhtelif bağımsız bölümlerin aboneliklerinin alınması davalılara ait bölümlerin de teslim edildiğini kanıtlamadığı somut olayda davacılara ait bölümlerin aboneliklerinin hangi tarihte ihdas edildiği dahi araştırılmadığından bu itibarla üçüncü kişilerin aboneliklerinin işin teslimi gereken tarihten önce yapıldığından bahisle gecikme tazminatına ilişkin talebin reddinin doğru olmadığı-
Taraflar arasındaki tazminat davası-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre zamanında teslim yapılmadığından daire numaralarının değişmesinin geç teslim sonucunu değiştirmeyeceği davacının sözleşmede belirtildiği şekilde kendisine teslimi yapılmayan daireler yönünden gecikme tazminatı talep edebileceği-