Kavramlar
usuli kazanılmış hak
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
kesin süre
dava şartı
belirsiz alacak
taleple bağlılık ilkesi
gecikme tazminatı
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
eksik ve ayıplı işler
inşaat ruhsatı
kira ilişkisinden doğan alacak
kira bedeli
alacak davası
tazminat davası
tahliye
Uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin paylaşımında ortaya çıkan orantısızlık nedeni ile uğranılan zararların tazmini ve geç teslim nedeni ile ödenmesi gereken kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir...
I. DAVADavacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacıların murisi Şükrü Kiremitçi ile diğer paydaş Mümine Kiremitçi ve davalılar murisi Osman Akgün arasında 02.11.2007 tarihli gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, ...
Kavramlar
usuli kazanılmış hak
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
kesin süre
dava şartı
belirsiz alacak
taleple bağlılık ilkesi
gecikme tazminatı
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
eksik ve ayıplı işler
inşaat ruhsatı
kira ilişkisinden doğan alacak
kira bedeli
alacak davası
tazminat davası
tahliye