Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası-
Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davası-
Taraflar arasındaki tazminat davası-
Taraflar arasındaki tapudaki şerhin terkini davası-
Taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmenin iptali davası-
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası-
Taraflar arasındaki tapuya şerh konulması davası-
Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davası-
Arsa maliklerinin asıl ve birleşen davası kira tazminatının tahsili, yüklenici kooperatifin birleşen davaları ise, yüklenicinin yaptığı fazla imalat bedelinin tahsili ve tescil istemlerine ilişkin davada, mahkemece, asıl davaya ilişkin hükümde gecikme tazminatının temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş olup, hüküm fıkrasında gecikme faizinin hangi tarihten başlatılacağı belirtilmediğinden hüküm fıkrasının infazının mümkün olmadığı- Mahkemece, kira tazminatı alacağının, ihtarın tebliğ tarihine 7 gün eklenerek bulunacak tarihten işleyecek faiziyle birlikte hüküm altına alınması gerektiği- Arsa maliki davacıların birleşen davalarında da gecikme tazminatına birleşen dava tarihi yerine asıl dava tarihinden itibaren faiz uygulanması doğru görülmediğinden, kararın asıl davada davalı, birleşen davalarda davacı kooperatif yararına bozulması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılamaya gereksinim göstermediğinden, düzeltilerek onanması yoluna gidildiği-
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası-