Kavramlar
maddi tazminat
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
cezai şart
gecikme tazminatı
zamanaşımı itirazı
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
kat irtifakı
akde aykırılık
tapu kaydının iptali
birlikte ifa
müştereken ve müteselsilen sorumluluk
fazlaya ilişkin haklar
teminat
Islah tarihi itibariyle, ıslah ile artırılan kısım yönünden talebin zamanaşımına uğradığı dikkate alınarak davanın ilk talep miktarı üzerinden kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru görülmediği-
K A R A R -
Asıl davada, davacı vekili müvekkili yüklenici ile davalı arsa malikleri arasında, 18.05.2005 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, davalı M. Ö. ve M. Zorlusoy' tarafından yükleniciye verilecek olan bağımsız bölümleri ...
Kavramlar
maddi tazminat
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
cezai şart
gecikme tazminatı
zamanaşımı itirazı
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
kat irtifakı
akde aykırılık
tapu kaydının iptali
birlikte ifa
müştereken ve müteselsilen sorumluluk
fazlaya ilişkin haklar
teminat