Kavramlar
usuli kazanılmış hak
konut yapı kooperatifi
kesin süre
müteselsil sorumluluk
avukatlık ücreti
cezai şart
gecikme tazminatı
kat irtifakı
teminat senedi
kira ilişkisinden doğan alacak
kira bedeli
akde aykırılık
eser sözleşmesi
alacak davası
hukukun uygulanması
bilirkişi raporları arasındaki çelişki
sözleşmenin iptali
kooperatif yönetim kurulu
müştereken ve müteselsilen sorumluluk
şirket yetkilisi
munzam zarar
kefil
teminat
Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak, cezai şart ve gecikme tazminatının tahsili istemine ilişkin davada, mahkemenin Yargıtay bozma kararına uymuş olması halinde bu uyma kararı ile usuli kazanılmış hak ilkesi uyarınca lehine bozulan taraf yararına araştırma ve inceleme yapmasının zorunlu olduğu- Bozma ilamına uyulmasına rağmen bozma ilamına uygun düzenlenmeyen ve Yargıtay denetimine elverişli olmayan rapora göre karar verilmesinin doğru olmadığı- Birleşen dosya hakkında olumlu ve olumsuz bir karar verilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararı davacı vekilince duruşmasız, davalılar A.N, Ö.N ve C.N vekillerin ...
Kavramlar
usuli kazanılmış hak
konut yapı kooperatifi
kesin süre
müteselsil sorumluluk
avukatlık ücreti
cezai şart
gecikme tazminatı
kat irtifakı
teminat senedi
kira ilişkisinden doğan alacak
kira bedeli
akde aykırılık
eser sözleşmesi
alacak davası
hukukun uygulanması
bilirkişi raporları arasındaki çelişki
sözleşmenin iptali
kooperatif yönetim kurulu
müştereken ve müteselsilen sorumluluk
şirket yetkilisi
munzam zarar
kefil
teminat