Kavramlar
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
cezai şart
gecikme tazminatı
fazla imalat
eksik ve ayıplı işler
elatmanın önlenmesi
tapu kaydının iptali
olumsuz zarar
işlemiş faiz
birlikte ifa
işleyecek faiz
iş sözleşmesi
depo
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili istemi-
Asıl davada davacılar vekili, davacı arsa sahiplerinin murisi ile davalı yüklenici arasında 28.06.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin edimini süresi içerisinde yerine getirmeyerek davacıların bağımsız ...