Kavramlar
itirazın iptali
avukatlık ücreti
cezai şart
işlemiş faiz
faize faiz yürütülmesi
işleyecek faiz
ihtirazi kayıt
yemin teklifi
Malzeme teslimindeki gecikmeden iş sahibi sorumlu tutulacağından, bu sürenin tenzili ile kalan süre için gecikme cezasına hükmedilmesi gerekirken, fazlaya karar verilmesinin, hükmün bu nedenle bozulmasını gerektireceği-
Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı H. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
Taraflar arasındaki uyuşmazl ...