Kavramlar
derdestlik itirazı
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
itirazın iptali
avukatlık ücreti
bekletici sorun
gecikme tazminatı
fazla imalat
eksik ve ayıplı işler
inşaat ruhsatı
kira bedeli
tapu kaydının iptali
icra inkar tazminatı
iş sözleşmesi
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, davalı yüklenici şirketler tarafından fazladan yapıldığını ileri sürdükleri imalat bedellerinin tahsili ve tapu iptal ve tescil istemiyle açılan davalar İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/480 E. sayılı dosyasında birleştirilmiş olup, davalar halen derdest olduğundan anılan davaların sonuçlanması bekletici mesele yapılarak, bu davaların sonucuna göre, iş süresine ilavesi gereken ek bir sürenin bulunup bulunmadığının belirlenip karar verilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmasız, davalılardan .... A.Ş. vekilince duruşmalı olarak temyiz edi ...