Kavramlar
davaların birleşmesi
delil tespiti
sebepsiz zenginleşme
gecikme tazminatı
sözleşmenin feshi
kâr kaybı
akde aykırılık
olumlu zarar
eser sözleşmesi
hapis hakkı
şirket yetkilisi
Asıl davada davacı iş sahibi sözleşmenin feshi nedeniyle ödediği iş bedelini istemekte haklı olduğundan asıl davanın kabul edilmesi, birleşen davada kâr kaybı talep edilmiş olup fesihte tarafların ortak kusuru olması nedeniyle kâr kaybı istenemeyeceğinden birleşen davanın da reddine karar verilmesi gerektiği-
Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı-birleşen dosya davalısı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı davasınd ...
Kavramlar
davaların birleşmesi
delil tespiti
sebepsiz zenginleşme
gecikme tazminatı
sözleşmenin feshi
kâr kaybı
akde aykırılık
olumlu zarar
eser sözleşmesi
hapis hakkı
şirket yetkilisi
İlgili bağlantılar