Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan davalı yükleniciye fazla ödenen bedelin iadesi, gecikme nedeni ile cezai şart alacağının ve ayıp ve eksik iş bedellerinin tahsili, birleşen davalarda uyuşmazlık bakiye iş bedelinin tahsili için başlatılan takiplere yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir...
I. DAVA1. Asıl davada davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili iş sahibi ile davalı yüklenici arasında 17.01.2012 ve 04.11.2012 tarihli müvekkili şirketin taşınmazı üzerinde depo ve yönetim ofisi yapım işine dair sözleşmeler imzalandığını, işin geç ...