Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
haksız fiil
gecikme tazminatı
kira bedeli
eser sözleşmesi
kira bedelinin tespiti
davanın ihbarı
özen borcu
gerçeğe aykırı beyan
Davalı yüklenicinin 10.10.2014 tarihli sözleşme uyarınca 16.10.2015 tarihinde alınan tadilat ruhsatı ile gerçekleştirdiği fazla imalata yönelik savunmasını ayrıca karşı dava açmaksızın eldeki davada takas def’î ve mahsup itirazı şeklinde ileri sürüp süremeyeceği, buradan varılacak sonuca göre mahkemece fazla yapılan inşaat için gerekli olan imalat süresinin bilirkişilere hesaplattırılarak inşaat süresine eklenmesinin ve davacılara ödenmesi gereken gecikme tazminatının yeniden belirlenmesinin gerekip gerekmediği-
I. DAVADavacı vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinden Yeter Arköse ve diğer müvekkillerinin babası muris Yakup Arköse ile davalılar arasında noterde 18.04.2014 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, daha sonra aynı tarafla ...