Kavramlar
maddi tazminat
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
imar uygulaması
cezai şart
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
sözleşmenin feshi
geçmişe etkili
akde aykırılık
ifa zamanı
alacak davası
hukukun uygulanması
olumsuz zarar
kira kaybı
tazminat davası
sözleşmeden dönme
fazlaya ilişkin haklar
İşe başlamada gecikilmesi ve bu gecikmenin iş sahibine isnadı mümkün nedenlerden ya da yüklenicinin iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerden kaynaklanmaması halinde iş sahibinin sözleşmede kararlaştırılan teslim süresini beklemeden akdi feshedebileceği-
Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen asıl ve birleşen davada sözleşmenin feshi ve alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece İlk Derece Mahkemesi kararının bozulma ...
Kavramlar
maddi tazminat
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
imar uygulaması
cezai şart
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
sözleşmenin feshi
geçmişe etkili
akde aykırılık
ifa zamanı
alacak davası
hukukun uygulanması
olumsuz zarar
kira kaybı
tazminat davası
sözleşmeden dönme
fazlaya ilişkin haklar