Kavramlar
davaların birleşmesi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tapu iptali ve tescil konut yapı kooperatifi hukuki dinlenilme hakkı cezai şart gecikme tazminatı adil yargılanma hakkı sözleşmenin feshi infazda tereddüt geçmişe etkili tapu kaydının iptali olumlu zarar eser sözleşmesi muhdesat hükmün kapsamı sözleşmeden dönme fazlaya ilişkin haklar
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliği noterde ''düzenleme'' şeklinde yapılmasına bağlı olduğundan, bu sözleşmelerden dönmek isteyen tarafın, eğer karşı taraf dönmeyi kabul etmiyor ve karşı çıkıyorsa, ancak mahkemede açacağı "sözleşmenin feshi" davası sonunda fesih (dönme) kararı ile sözleşmeden dönebileceği-
Asıl davada davacılar vekili, müvekkilleri ile diğer arsa sahibi  N. Erkoç  ve yüklenici davalı arasında imzalanan 16.12.1998 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince müvekkiline isabet eden 21 dairenin 30.05.2003 tarihinde  teslim edi ...
DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Kavramlar
davaların birleşmesi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tapu iptali ve tescil konut yapı kooperatifi hukuki dinlenilme hakkı cezai şart gecikme tazminatı adil yargılanma hakkı sözleşmenin feshi infazda tereddüt geçmişe etkili tapu kaydının iptali olumlu zarar eser sözleşmesi muhdesat hükmün kapsamı sözleşmeden dönme fazlaya ilişkin haklar
İlgili bağlantılar