Kavramlar
alt işveren ahde vefa kuralı kesin süre cezai şart gecikme tazminatı kira tazminatı kat karşılığı inşaat sözleşmesi sözleşmenin feshi gerçek zarar akde aykırılık illiyet bağı hakkın kötüye kullanılması kusur tespiti eser sözleşmesi dürüstlük kuralı özen borcu borçlunun temerrüdü teslim borcu alacak davası yıkım tenkis sözleşmeden dönme seçimlik hak iş sözleşmesi teminat
Kat Karşılığı İnşaat yüklenicisi olan davalıların, işi zamanında teslim etmemesinden doğan cezai şartı davacıya hiçbir indirim yapılmaksızın ödemesinin, sözleşmeye, Borçlar Kanunu’nun 356/1. maddesindeki özen borcuna ve doğruluk ve güven kurallarına uygun düşeceği-
Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, (İzmir Altıncı Asliye Hukuk Mahkemesi)nce davanın kabulüne dair verilen 8.3.1990 gün ve 1989/546-1990/204 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üze ...
DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Kavramlar
alt işveren ahde vefa kuralı kesin süre cezai şart gecikme tazminatı kira tazminatı kat karşılığı inşaat sözleşmesi sözleşmenin feshi gerçek zarar akde aykırılık illiyet bağı hakkın kötüye kullanılması kusur tespiti eser sözleşmesi dürüstlük kuralı özen borcu borçlunun temerrüdü teslim borcu alacak davası yıkım tenkis sözleşmeden dönme seçimlik hak iş sözleşmesi teminat
İlgili bağlantılar