Kavramlar
kamu düzeni
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
satış vaadi sözleşmesi
haksız fiil
gecikme tazminatı
fazla imalat
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
inşaat ruhsatı
takas def'i
rayiç değer
kira bedeli
hakkın kötüye kullanılması
eser sözleşmesi
anahtar teslimi
kira bedelinin tespiti
davanın ihbarı
özen borcu
gerçeğe aykırı beyan
müştereken ve müteselsilen sorumluluk
Davalı yüklenicinin 10.10.2014 tarihli sözleşme uyarınca 16.10.2015 tarihinde alınan tadilat ruhsatı ile gerçekleştirdiği fazla imalata yönelik savunmasını ayrıca karşı dava açmaksızın eldeki davada takas def’î ve mahsup itirazı şeklinde ileri sürüp süremeyeceği, buradan varılacak sonuca göre mahkemece fazla yapılan inşaat için gerekli olan imalat süresinin bilirkişilere hesaplattırılarak inşaat süresine eklenmesinin ve davacılara ödenmesi gereken gecikme tazminatının yeniden belirlenmesinin gerekip gerekmediği-
I. DAVADavacı vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinden Y. Arköse ve diğer müvekkillerinin babası muris Y. Arköse ile davalılar arasında noterde 18.04.2014 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, daha sonra aynı taraflar aras ...
Kavramlar
kamu düzeni
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
satış vaadi sözleşmesi
haksız fiil
gecikme tazminatı
fazla imalat
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
inşaat ruhsatı
takas def'i
rayiç değer
kira bedeli
hakkın kötüye kullanılması
eser sözleşmesi
anahtar teslimi
kira bedelinin tespiti
davanın ihbarı
özen borcu
gerçeğe aykırı beyan
müştereken ve müteselsilen sorumluluk