Kavramlar
davaların birleşmesi
dava şartı
avukatlık ücreti
cezai şart
taleple bağlılık ilkesi
gecikme tazminatı
sözleşmenin feshi
basiretli tacir
eser sözleşmesi
haksız fesih
hukukun uygulanması
orman
gerçeğe aykırı beyan
şirket yetkilisi
teminat
Eser sözleşmesine dayalı tazminat ve nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin tahsili istemleri- İş sahibi şirket sözleşmeyi fesihte haklı olduğundan bu nedenle uğradığı zararlarının tazminini isteyebileceği ve zararlarını karşılamak üzere teminat mektubunu nakde çevirebileceği- İstenebilecek zararın miktarının, dönülen sözleşme bedeli ile işin sonraki yükleniciye uygun sürede verilmesi koşuluyla ödenmek zorunda kalınan bedel arasındaki oluşan farktan ibaret olduğu- Davalı iş sahibi şirketin de elektronik postalara delil olarak dayanması ve iş sahibi şirket adına bu davayı açan avukata adı geçen kişinin, şirket adına vekalet vermesi nazara alındığında, bu kişinin iş sahibi şirketin yetkilisi ve temsilcisi olduğu ve elektronik postanın iş sahibi şirket yönünden bağlayıcı olduğu- Elektronik postada daha sonra meydana gelebilecek zararlar için hakkın saklı tutulduğu da dikkate alınırsa, iş sahibi şirketin bu elektronik postada yazılı tutar ile bağlı kalmaksızın ortaya çıkan zararını talep edebileceği-
I. DAVA
1. Asıl davada davacı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında, davalıya ait tesiste bir takım imalat ve montaj işlerinin yapılmasını konu olan 15.06.2012 tarihli eser sözleşmesinin düzenlendiğini, iş sahasının davalı şirketin kusuru il ...