Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
satış vaadi sözleşmesi
eksik ifa
cezai şart
idari işlem
kira tazminatı
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
adın düzeltilmesi
tapu kaydının iptali
nama ifaya izin
tazminat davası
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin karşılıklı edimleri içeren, iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olduğu ve taraflardan biri kendi edimini yerine getirmeden karşı taraftan edimini yerine getirmesini istenemeyeceği- Davacı arsa sahipleri edimlerini yerine getirmediklerinden davalı yükleniciden edimini yerine getirmesini isteyemeyeceklerinden gecikme cezası (kira tazminatı) isteme hakları bulunmayacağı- Davaya konu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün davacı arsa sahiplerine teslim edilmediği sabit olduğundan teslim edilmeyen dükkan ile ilgili olarak eksik iş bedelinin istenmesinin de mümkün olmadığı-
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmasız, davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgili ...