Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
kesin süre
cezai şart
gecikme tazminatı
sözleşmenin feshi
akde aykırılık
Mahkemece, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasından sonra taraflara varsa ellerindeki delillerin tümünü sunması konusunda iki haftalık kesin süre verilmiş, ancak taraf vekillerine kesin süreye uyulmamasının sonuçları ihtar edilmediğinden, mahkemece usulüne uygun olarak verilmiş bir kesin sürenin varlığından söz edilemeyeceği-
Davacılar vekili, müvekkilleri arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşmeye göre inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 20 aylık sürede teslim edilmesi gerekirken edilmediğini, davalının ...