Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
cezai şart
mücbir sebep
gecikme tazminatı
fazla imalat
tazminat davası
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili istemi- Kooperatiflerin tacir olmadığı- Kooperatiflerin tacir olduğu kabul edilse dahi, tacir olan borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak derecedeki aşırı cezanın (cezai şartın) indirilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
...
Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
cezai şart
mücbir sebep
gecikme tazminatı
fazla imalat
tazminat davası
İlgili bağlantılar