Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
ahde vefa kuralı
avukatlık ücreti
gecikme tazminatı
sözleşmenin feshi
basiretli tacir
eser sözleşmesi
dürüstlük kuralı
imar planı
tazminat davası
sözleşmenin iptali
TMSF
sözleşmeden dönme
sözleşmeye bağlılık
Mahkemece; konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle, sözleşme konusu taşınmaza ilişkin imar planının iptal edilip edilmediği, iptal edildiyse yeni imar planına göre gerçekten inşaat alanının azalıp azalmadığının ve karşı davacı arsa sahiplerinin bundan dolayı zarara uğrayıp uğramadıklarının tespiti, zarara uğradılarsa miktarının belirlenmesi ve hüküm altına alınmasından, fesihle beraber müspet zarar talep edilemeyeceğinden gecikme tazminatı taleplerinin reddedilmesi ve yine karşı davacı şirketin mahrum kaldığı karın hesaplatılması ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekeceği-
Taraflar arasındaki asıl ve karşı davada sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, karşı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davalı-karşı davada dava ...