Kavramlar
usuli kazanılmış hak
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
avukatlık ücreti
cezai şart
gecikme tazminatı
tazminat davası
Sözleşmede davacı arsa sahibinin, sadece vekaletname verme yükümlülüğünün olduğu, ruhsat alma işinin yükleniciye ait olduğu, bu sebeple sadece vekalet verilme süresinin teslim edilmesi gereken tarihe eklenmesi gerektiği ve buna göre her iki bloktaki dairelerin teslimi gereken tarihinin belirlenip, hesaplama yapılması gerektiği- Usuli müktesep haklara aykırı şekilde karar verilemeyeceği-
Taraflar arasındaki tazminat davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağ ...