Taraflar arasında düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmezi imzalandığı davacı yüklenicinin gecikmeli olarak inşaat ruhsatı alıp bir bloğun bodrum ve zemin kat kaba inşaatını yaptığı yapılan işin ekonomik değer ifade etmediği ve imar kirliliğine neden olduğu taraflar arasında düzenlenen fesihname ile davacı ve davalının birbirlerini ibra ettikleri davacının (karşı davalının) zararını saklı tuttuğu yönünde bir belge olmadığı davalı-karşı davacı arsa sahibi yönünden ise yüklenici tarafından ödenecek bir gecikme bedeli kararlaştırılmadığı gerekçesiyle davanın ve karşı davanın reddine karar verilmesi gerektiği-