Kavramlar
ihtiyati haciz
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
tapu iptali ve tescil
dava şartı
gecikme tazminatı
eksik ve ayıplı işler
kat irtifakı
tapu kaydının iptali
hukukun uygulanması
munzam zarar
iş sözleşmesi
depo
Uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı ile eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili istemine, karşı davada yine arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir...
I. DAVAAsıl ve birleşen 2015/288 Esas sayılı davada davacı vekili; davacının birleşen davada davalı kooperatiften kesinleşmiş icra takibi nedeniyle alacaklı olduğunu, davalı yüklenici kooperatifin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle hak e ...