Kavramlar
alacağın temliki
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
taleple bağlılık ilkesi
gecikme tazminatı
zamanaşımı def'i
kat karşılığı inşaat sözleşmesi
eser sözleşmesi
alacak davası
kira kaybı
tazminat davası
Eser sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı talebine ilişkin davanın 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Davalı süresinde zamanaşımı def'inde bulunmuş olduğundan, mahkemece, dava tarihinden geriye dönük 5 yıl için hesaplama yapılarak, davalının sorumlu olacağı kira miktarının belirlenmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
...