Kavramlar
davaların birleşmesi
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
avukatlık ücreti
inşaat ruhsatı
alacak davası
İdare mahkemesi ilamına dayalı olarak inşaatın durdurulduğu dosya içindeki yazışmalardan anlaşıldığında bu husus taraf iradeleri dışında gerçekleşmiş olup inşaatın durdurulduğu sürenin yüklenicinin gecikme süresinden indirilmesinin gerekeceği-
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davalarda davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine i ...