Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
satış vaadi sözleşmesi
cezai şart
gecikme tazminatı
inşaat ruhsatı
kira bedeli
alacak davası
İnşaat ruhsatının ... tarihinde alındığı teslim tarihinin ... olduğu davalı yüklenici tarafından iskân ruhsatı alınmadığı ancak davacılara ait bağımsız bölümlerin davacılar tarafından teslim alındığı su aboneliğinin ... , elektrik aboneliğinin ... tarihinde yapıldığı davacı arsa sahiplerinin kendilerine ait bağımsız bölümleri teslim alıp kullandıklarının ilk bilirkişi raporu içeriğinden de anlaşıldığı bu durumda teslim tarihi ile abonelik tarihi arasındaki dönem için davacıların gecikme tazminatı isteyebilecekleri dikkate alınıp bu konuda gerekirse bilirkişilerden ek rapor alınmak suretiyle tazminat miktarının belirlenerek karar oluşturulması gerekirken davacıların kendilerine ait bağımsız bölümleri fiilen teslim aldıkları dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm oluşturulmasının doğru olmadığı-
Taraflar arasındaki alacak davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, ...