Mahkemece yapılacak işin; 6100 sayılı HMK’nın 281/3. maddesi uyarınca konusunda uzman elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisinden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup, projeler, teslim tutanağındaki değişiklikler, iş artış ve eksiliş tutanağı ve tüm ihale evrakları da değerlendirilerek sözleşme dışı iş olup olmadığı var ise neler olduğu, proje değişikliği ve iş artışı eksilişi kapsamındaki işlerin hakedişe girip girmediği, sözleşme dışı iş var ise ve hakedişe girmediyse dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip, sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ve 22. maddesi hükümlerine göre %10 iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin şartnamenin 21. maddesindeki tespit yöntemi kullanılarak %10’u aşan işlerin bedelini de yapıldıkları tarihteki mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplatmak ve mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan, serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmeksizin ve davacı yararına usuli kazanılmış hak olmadığı da gözetilerek sonucuna göre karar vermekten ibaret olduğu-
Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı yüklenici, haksız olarak kesilen gecikme cezası ile fiyat farkına ilişkin dava ve talep haklarını saklı tutularak sözleşme dışı iş bedelinin tahsilini talep etmiş, mahkemece bozma ilamına uyul ...