Arsa sahiplerinin öncelikle arsayı inşaata elverişli ve boş şekilde yükleniciye teslim etmekle yükümlü ise de, sözleşme ve ek protokol ile tahliyeyi sağlamayı yüklenicinin kabul ve taahhüt ettiği, arsa sahiplerinin yüklenicinin avukatına tahliye davası açmak üzere vekâletname vermek suretiyle bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden davacı arsa sahibinin gecikme tazminatı istemekte haklı olduğu gerekçesiyle ıslah talebi de dikkate alınarak, davanın kabulü ile 58.800,00 TL'nin 10.000,00 TL'sinin dava tarihinden, 48.800,00 TL'sinin ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verildiği-