Alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalat bedelinin bilirkişi raporuyla sözleşmedeki birim fiyatlara göre hesaplanıp idarece yapılan nefaset kesintisinin mahsup edildiği, işin gecikmesinde davacı alt yüklenicinin kusuru bulunduğunun ve bakiye hakediş borcunun ödendiğinin davalı yüklenici tarafından ispatlanamadığı anlaşıldığından, eser sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali davasının kısmen kabulüne dair verilen kararın usul ve yasaya uygun bulunarak onanması gerektiği-
Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararın davalılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge ...