Kavramlar
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
cezai şart
mücbir sebep
gecikme tazminatı
inşaat ruhsatı
sözleşmenin feshi
elatmanın önlenmesi
anahtar teslimi
tek taraflı fesih
Davacı arsa sahibi daha sonra fesih hakkını kullansa dahi fesih edilemeyen cezalı süreyle sınırlı olarak gecikme cezası ya da tazminatını isteyebileceği-
Mahalli mahkemece bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, arsa payı karşılığı i ...