Asıl ve karşı tazminat davası-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan kira bedeli istemine ilişkin davada, davalı yüklenicinin teslimle ilgili savunması üzerinde durularak, dava konusu bağımsız bölümlerin satılıp satılmadığı, kiraya verilip verilmediği, resmi makamlardan elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin sorulup bağımsız bölümlerin arsa sahibine fiilen teslim edildiği tarihler saptanarak ve ilgili belediyeden kaynaklı bir gecikmenin bulunup bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
HMK. mad. 114/2 uyarınca harç eksikliğinin dava şartlarından olduğu ve HMK. mad. 115 uyarınca, bu eksikliğin sonradan giderilmesinin mümkün olduğu-
Davacının kira tazminatı olarak talep ettiği miktarın reddedilen kısmı nedeniyle vekille temsil olunan davalı lehine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca nispi vekâlet ücreti tayin edilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki alacak davası-
Uyuşmazlık, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dayalı alacak istemine ilişkindir...
Alacak davası-
Mahkemece, eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğu-
Tazminat davası-
Kira alacağının belirli zamanlarda ödenmesi şart olan alacaklardan olduğu, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 126/1. maddesi uyarınca bu tür alacaklarda zamanaşımının 5 yıl olduğu-
İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.