Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca geç teslim nedeniyle gecikme tazminatı- Tapu kaydında yer alan ipotek kaydının inşaatın yapımına engel olmadığı, bu süre içerisinde davalı yüklenicinin inşaata başladığı anlaşıldığından, fazladan yapılan asma kat imalatının yapım süresi ile tadilat ruhsatı almak için gereken sürenin teslim tarihine eklenerek bulunacak tarih ile iskan ruhsatı tarihleri arasında geçen sürenin hesabı için bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Da ...